Договор подряда с водителем грузового автомобиля образец в рб
Договор о подряде можно по праву считать одним из числа самых старых правовых и гражданских договоров.
Среди некоторых положений договора о подряде стоит отметить то, что данный договор представляет собой соглашение, принимаемое двумя сторонами, каждая из которых получает свои права и обязанности. Первое лицо берет на себя полномочия по выполнению всех заданий от другого лица и именуется как подрядчик. Лицо, дающее работу и ставящее определенные задачи, именуется заказчиком. Именно он снабжает работой, принимает ее при выполнении и оплачивает в согласии с заключенной договоренностью.
Подписав данный вид договора, физлицо меняет свое положение и выступает в качестве участника отношений заключенных между гражданами. С юридической стороны обо лица имею равноправие в изъявлении своей воли, и подрядчик тоже получает свободу действий, поскольку свободен сам регулировать свою работу. Данный вид договора наделяет самого подрядчика ответственностью за нанесенный ущерб предмету труда в процессе его работы. Рабочий самостоятельно контролирует и направляет свой рабочий процесс, используя собственные материалы или те, которые предоставил в его распоряжение сам заказчик. Существенное отличие от трудового договора состоит в том, что по нему, исполнитель заказчика не отвечает за сохранность предмета труда.
Кроме всего прочего, данный вид соглашения относиться к типу консенсуальных, налагающих обязанности на обе стороны, принимающие в нем участие и к тем соглашениям, которые предусматривают выплату определенного размера денежных сумм.
Предметом соглашения является итог труда подрядчика и конечный результат его дела производства. Труд подрядчика может касаться изготовления чего-то совершенно нового, или же переработки ранее существующего. Какой области работы ни коснулся бы его труд, конечный результат должен иметь вещественное доказательство его производительности.
В согласии с данным договором, конечный результат работы переход заказчику и эти права ему предоставляет именно подрядчик. Исходя из особенностей договора, подрядчик сам может решать, каким образом будет выполняться работа и с помощью каких средств и материалов
Все материалы, инструменты и оборудование, находятся под личной ответственностью подрядчика, а также он отвечает за те ресурсы, которые были предоставлены для проведения работы, третьими лицами.
Для данного вида договора существуют обязательные требования, касательно определения с начальными сроками и датами, на когда планируется завершить проводимые работы. Кроме этого цена вопроса тоже относится к обязательным условиям при заключении данного соглашения.
Таким образом, при составлении и подписании договора нужно указать даты, в которые будут начаты и окончены проводимые работы. Существует и такое понятие как промежуточные сроки. Данное решение подходит для тех работ, которые планируются проводиться по определенным этапам. Если нарушаются какие-либо сроки, то ответственность за это лежит на подрядчике.
В договоре важно зафиксировать стоимость, которой соответствует выполненная работа.
Обе стороны договора могут являться физлицами или юрлицами. Существует обязательное условие как для одного, так и для другого лица, перед заключением соглашения данного вида. Обе этих стороны должны иметь право на субъектность. Кроме данных лица, стороной в договоре может выступать и государство и его отдельные субъекты. Такие договоры при участии данной категории лиц, заключаются на проектно-строительные виды работ.
В согласии с законодательством или же с условиями соглашения, подрядчик может иметь право нанять на исполнение намеченных работ помощника, так называемого “субподрядчика”, а не выполнять данные работы самостоятельно. С момента взятия под свою ответственность помощника, подрядчик становится генеральным подрядчиком. Таким образом, новое положение налагает больший груз ответственности. Неисполнение, нарушение сроков, некачественная работа – за все это генподрядчик будет отвечать перед заказчиком, а субподрядчик будет отвечать за нарушения соглашения о подряде.
Заключив соглашение с генеральным подрядчиком и с субподрядчиком, они не имеют законного основания на предъявление каких-либо требований друг другу. Все вопросы решаются исключительно через генподрядчика. Если иной порядок не зафиксирован в условиях договора. К тому же, заказчик не имеет право нанимать других работников на выполнение заданий, без согласия подрядчика. Если же такая ситуация произошла., то тогда заказчик сам несет ответственность в случае, если возникают чрезвычайные ситуации.
Существует такое понятие как делимость предмета обязательства. Это означает, что у подрядчика в подчинении находятся сразу два или более рабочих, которые на равных правах и обязательствах являются должниками для заказчика. В согласии с данным положением, все лица, состоящие участниками данного соглашения, получают особые права и ответственность за свои действия в результате выполнения работ.
Самые распространенные виды данного договора – это бытовой, строительный, проектный и изыскательный подряд.
Основные положения
Данный вид договора предусматривает участие двух сторон, которые являются заказчиком и подрядчиком. При этом каждая сторона получает свои права и обязанности для дальнейшего совместного сотрудничества.
Подрядчик берет под свою ответственность всевозможные риски, которые могут выявиться в результате проведения работ. Даже если предмет труда будет полностью приведен в негодность или же утерян, до того как продукт труда будет представлен заказчику, вся ответственность лежит на самом подрядчике.
В данном разделе можно ознакомиться с образцами договоров подряда и примерами их заполнения. Актуальность данной информации соответствует всем изменениям в законодательстве РФ по состоянию на год.
"____________________", в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и _____________________________________________________________________________ паспорт_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
- по доверенности Подрядчика принимать транспортные средства у продавца;
- проверять техническое состояние транспортного средства;
- доставить транспортное средство Подрядчику, именуемую в дальнейшем "работа".
1.3. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется в срок до "___" _________ ___ г. предоставить необходимую документацию (доверенность и др.) Подрядчику:
1.4. Срок выполнения работ с "___" __________ ____ г. до "___" _________ ___ г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выполнить работу с надлежащим качеством;
2.1.2. выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего договора;
2.1.3. передать исправное транспортное средство Заказчику;
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пункте 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. в течение ___________ дней после получения от Подрядчика извещения о доставке транспортного средства либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4 настоящего договора, принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.3.2. оплатить работу по цене, указанной в пункте 3 настоящего договора, в течение _____________ дней с момента приемки результатов работы.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком;
2.4.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет: _____________________ ________________________________________________________________________ руб.
3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
3.3. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, в течение ___________ дней с момента приемки результатов работы.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
4.1. Заказчик обязан:
уплачивать за Подрядчика в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика, по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в пункте 1.2 работ;
не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день Подрядчика, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ;
обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
4.2. Подрядчик обязан:
соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;
проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ.
Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы договора и пеню из расчета 1% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.2. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненной работы в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке.
7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному согласию.
7.2. В случае нарушения одной из сторон обязательств по договору другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
1.3. Факт выполнения работ по настоящему договору подтверждается актом приема-передачи, подписываемым сторонами по окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) и являющимся основанием для расчетов.
2. Сроки и способы выполнения работы. Материалы
2.5. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по заданиям Заказчика, являющимся неотъемлемыми приложениями к договору.
2.6. Сроки выполнения работ определяются в заданиях Заказчика.
3. Цена работы и порядок ее оплаты
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
4.1.2. отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
4.1.3. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;
4.1.4. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.2. обеспечить Подрядчика материалами, оборудованием и т.д.;
4.2.3. уплачивать с начисленных Подрядчику выплат в установленном порядке обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
4.2.4. с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;
4.3.2. использовать в ходе выполнения работы материалы соответствующего качества;
4.3.3. не реже одного раза в ______ информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
4.3.4. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в соответствии с его техническим назначением;
4.3.5. по требованию Заказчика представлять отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком;
4.3.6. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию;
4.3.7. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время;
4.3.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;
4.3.9. относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной;
4.3.10. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.
4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
1) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
2) возможных неблагоприятных для Заказчика и (или) Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или результатам выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок.
4.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в подпункте 4.4 договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности.
4.6. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания - соответствующими необходимому ходу работ.
5. Обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. предоставлять при необходимости места для выполнения Подрядчиком работ, соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
5.1.2. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения соответствующего вида работ;
5.1.3. не допускать (отстранять от работы) к выполнению работ Подрядчика, появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;
5.1.4. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок условий выполнения работ по настоящему договору, а также предоставлять информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;
5.1.5. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. во время нахождения на территории Заказчика соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;
5.2.2. использовать средства индивидуальной защиты;
5.2.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.
5.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные настоящим договором для безопасного выполнения работ.
6. Основания досрочного расторжения договора
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность:
7.2. Заказчик несет ответственность за:
7.2.1. неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.2 договора;
7.2.2. несвоевременную оплату выполненной работы - уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________________.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия
8.1. Все споры по договору разрешаются сторонами в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика.
8.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Компании имеют право для выполнения своих производственных задач заключать договор подряда с водителем грузового автомобиля. Такой договор оказания услуг заключается в случае возникновения необходимости в перевозке грузов.
Порядок данной процедуры определен ГК РФ. По договору одна сторона по заданию другой должна выполнить определенную работу в установленные сроки за оплату.
Составляется договор стороной заказчика, как правило, юристом предприятия в двух экземплярах. Учитывая тот факт, что перевозка грузов сложный и опасный процесс, к составлению подобного документа необходимо относиться ответственно и добросовестно, как можно полнее и подробнее отразить все детали. Это поможет избежать спорных моментов в дальнейшем.
Договор может быть оформлен любым способом (машиночитаемым или от руки вписываются данные в бланк подготовленного договора).
При заполнении формы указывается регистрационный номер документа, населенный пункт и дата составления. Далее вносятся сведения о заказчике (наименование организации, ФИО и должность представителя) и об исполнителе (ФИО, данные паспорта и водительского удостоверения).
В документе должен быть описан предмет договора. Во втором разделе детально указаны права и обязанности сторон:
- выполнение ПДД;
- правил эксплуатации автомобиля;
- контроль за техническим состоянием;
- своевременная оплата услуг;
- передача транспортного средства по акту приема-передачи автомобиля и др.
Важно указать срок действия договора, а также стоимость услуг и сроки оплаты. В последнем разделе должны быть вписаны адреса и реквизиты сторон. Договор заверяется подписями и печатью компании.
Перед началом работы водитель в обязательном порядке должен быть ознакомлен с инструкцией по охране труда и правилами составления отчетной документации.
Случаются ситуации, когда предприятие вынуждено привлечь стороннего водителя для управления автотранспортным средством. Так как сотрудничество носит кратковременный характер, компании не выгодно заключать со специалистом трудовое соглашение, т.е. включать в штат, платить зарплату и т.д. Еще на работодателя возлагается обязанность по уплате налогов и взносов, предоставление отпусков.
Кратковременный договор ГПХ с нанятым водителем грузового (легкового) автомобиля на выполнение конкретной работы избавляет от этих проблем.
Документальный образец на 2022 год
Предлагаем вам используемый на практике типовой вариант Договора ГПХ между организацией и водителем , который вы можете прямо сейчас скачать на странице и заполнить в соответствии со спецификой вашего предприятия и нашими рекомендациями:
Если заключаете соглашение на оказание услуг впервые и боитесь совершить ошибку, прочитайте материал до конца.
Правовая сторона
При заключении договора ГПХ между предприятием и водителем отношения (права, обязанности, последствия и др.) регулируются нормами Гражданского кодекса РФ .
Оформление письменного договора между физическим и юридическим лицом на выполнение услуги обязательно. Об этом сказано в пп.1 п.1 ст. 161 ГК РФ . В противном случае налоговики могут убрать сумму выплаты из расходов, а сотрудники ГИБДД могут задержать автомобиль с грузом, оштрафовать водителя, а машину поставить на платную стоянку до выяснения обстоятельств.
Обязательными являются дата заключения и срок действия договора. Если при проверке документов выявится, что он истек, то документ считается недействительным ( ст. 425 ГК ).
Обязательным требованием законодательства является наличие подписей на документе с обеих сторон ( п. 2 ст. 434 ГК РФ ).
Порядок оформления
Унифицированной формы нет. Главное, чтобы документ содержал необходимую информацию (реквизиты):
- Название, дата заключения, порядковый номер в системе учета предприятия;
- Описательная часть, с обозначением всех условий сделки;
- Реквизиты сторон и подписи контрагентов.
Печать на договоре ГПХ предприятия ставить не обязано, законодательство на это не настаивает. Достаточно подписи руководителя предприятия, либо уполномоченного на это лица.
Поэтапное заполнение пунктов
Чаще всего предприятие, заключающее договор гражданско-правового характера (ГПХ) с водителем, не имеет собственного транспорта. Поэтому исполнитель использует свой личный автомобиль, о чем также должно быть указание при составлении документа.
| Раздел | Описание |
| Преамбула | Указываются данные сторон: наименование компании и ФИО лица, которое действует от ее имени, а также данные исполнителя. Представитель юридического лица имеет право подписывать документ на основании Устава, если является руководителем, или по доверенности . |
| Предмет | В нашем случае - это управление (вождение) автомобиля (спецтехники, погрузчика, трактора и пр.). Здесь же указывается модель и данные транспортного средства, если оно принадлежит Исполнителю. Не забываем обозначить срок выполнения и конечную точку маршрута . |
| Права и обязанности | Обязанностью Исполнителя становится управление транспортным средством по указанному маршруту (пункт назначения). Заказчик обязан оплатить услугу с оговоренный срок. |
| Цена | Устанавливается сумма, которую получит водитель, выполнив обязательства. Также предусматривается форма оплаты. Может содержаться договоренность о поэтапной оплате услуги. |
| Ответственность сторон | Следует дополнительно указать на материальную ответственность водителя за сохранность автомобиля при переезде . |
Если исполнитель использует собственный транспорт, то отдельно оговаривается, кто заправляет машину и покупает запчасти на возникший ремонт.
В качестве дополнительного условия нужно указать, что водитель сам оплачивает штрафы ГИБДД.
Главное, следует помнить, что все споры по данному договору решаются с использованием положений Гражданского Кодекса, а не Трудового.
Подводные камни
Самый большой риск при заключении договора ГПХ с водителем – переквалификация его в трудовой. Поэтому при найме временного работника по такому варианту следует понимать, что это сотрудничество кратковременное и подразумевает выполнение водителем конкретной работы.
В составлении документа нужно исключить пункты, которые присущи сотруднику, работающему по трудовому договору:
Читайте также: